清晰的合同条款能够有效降低合作风险和不确定性，合同的内容应当清晰明确，以避免因模糊不清而引发的法律争议，下面是发奋范文网小编为您分享的合作购销合同8篇，感谢您的参阅。
合作购销合同篇1
甲方：____________________________
乙方：____________________________
根据《__________》、《__________》以及其他有关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实、信用的原则，经甲乙双方协商就“天天俏” 系列大米买卖有关事项达成协议如下：
一、产品名称;“天天俏”系列大米
二、质量标准;严格按国家标准生产，并向甲方提供相应的检验合格证书，甲方可随时抽查乙方大米的质量。
三、合同期限;本合同有效期从________年_____月_____日至________年_____月_____日止。乙方必须保证甲方超市的大米日库存达到_____吨。
四、供货方式;以甲方电话通知为准，乙方接到甲方的电话后必须在_____小时内送到甲方指定地点。大米的数量及单价按当日的乙方大米厂发货金额单据为准，由乙方派车配送到甲方指定的超市(县城内免费，超出县城按公里计算运费)。甲方及时在发货金额单据签字验收，并开出相应的收据。
五、结算方式;结算时附上当月由甲方开出的大米相应收据，甲方在每月_____日按大米销售数量的金额打到乙方指定的帐户。甲方在第一时间付清货款，乙方并出据货款发票。所有货款在合同到期日全部结清。
六、所有合同单据票证、不得涂改和伪造，一经发现按当月送货款的___%扣出。
七、双方责任
1、 双方必须有合法的营业执照，并在执照规定的范围内经营，超过范围经营引起的后果自负。
2、 因质量问题，甲方有权将从乙方的货款中扣出。造成的费用由乙方全部承担。
3、 在合同期内，甲方不得跟其他粮油商进行交易，但甲方有权进行市场调查询价。
4、 本合同在履行过程中，若发生纠纷或异议，双方协调解决，双方协调不下，可向人民法院提出民事裁决。
八、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字生效
甲方(签字盖章) ：____________________________
乙方(签字盖章)：____________________________
________________年___________月___________日
________________年___________月___________日
合作购销合同篇2
甲方：(以下简称甲方)________________________
乙方： (以下简称乙方)_______________________
经甲、乙双方协商一致，乙方向甲方购买砂石，用于 工程项目，根据中华人民共和国合同法之有关法律法规，特制定以下合同：
一、购买砂石类别和单价
细砂_________元每立方米;粗砂_________元每立方米，毛石_________元每立方米，混合砂_________元每立方米，粉砂_________元每立方米。
二、付款方式
乙方在购砂石前必须预付砂款。现金以收据为准，如有超运的砂石不得超过方，如工程用砂拉完后乙方必须付给甲方全部砂款，乙方不得以未验收工程或其它理由拒交。
三、该工程用砂
乙方必须仅在本砂场购买。除该砂场有特殊原因而生产不出砂石外，乙方方可到其它砂场拖运。否则将提高已拉的砂价______%计算。
四、合同未尽事宜，双方可共同协商。
本合同一式二份，双方各执一份，本合同从签字之日起生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：__________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：____________
_________年________月_______日_________年________月________日
合作购销合同篇3
搬运方(甲方)：___________
地址：_____________________
联系人：___________________
电话：_____________________
搬运公司(乙方)：_________
地址：_____________________
联系人：___________________
电话：_____________________
经甲乙双方共同协商，特订立本合同，供双方共同遵守。
一、货物名称：_____________________________________。
(双方可在货物清单中标明货物数量和价值，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力)
二、货物搬出地点：_________________________________。
三、货物搬到地点：_________________________________。
四、车型：_________________________________________。
五、预定货物搬运日期：_________年_________月_________日。
六、包装要求：甲方应按乙方要求进行标准包装。也可由乙方进行包装，但包装前应检查物品，保证安全运输。
七、乙方责任
乙方保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏等情况，原则上按到达地的市场价格进行赔偿。另有约定的，按约定限额赔偿。但如果货物的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是甲方过错造成，则乙方不承担赔偿责任。
八、一般货物保险由乙方负责，贵重货物保险由甲方负责。甲方应及时对送达货物进行检验，逾期未收货，应向甲方支付保管费用
九、包装运输总费用：_________________________________。
十、结算方式：甲方已付定金_________。余下金额_________于货物到达并验收完好后一次性付清。
十一、甲方违约责任：乙方按要求将货物送达后，甲方如不足额支付运输费和保管费，乙方对货物享有留置权。
十二、因本合同引起的或与本合同有关的'任何争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第_________种方式解决：
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十三、本合同在双方履约后即行终止。未尽事宜由双方协商解决。
甲方(签字)：_________
_________年____月____日
签订地点：_____________
乙方(盖章)：_________
负责人(签字)：_______
_________年____月____日
签订地点：_____________
合作购销合同篇4
甲方：(公司名称)
营业执照号：________________ 地址：________________
法定代表人：________________ 电话：________________
身份证号：_______________________
乙方：(公司名称)
营业执照号：________________ 地址：________________
法定代表人：________________ 电话：________________
身份证号：_______________________
经甲、乙双方友好协商，就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议：
一、协议执行期限：
本协议又甲乙双方自行商谈，执行期限为______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方权利：
1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。
2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。
3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。
4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。
三、甲方责任：
1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。
2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的施工图纸、工程报价 及施工工艺说明，并向乙方进行交底，须双方签字认可。
3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。
四、乙方权利：
1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通，确保工程的顺利进行。
2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款，确保工程的顺利进行。
五、乙方责任：
1、乙方所派出人员须遵守合理的规章制度。
2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的工作任务。
3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。
4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的.各项合理要求。
六、工程变更：
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由同
双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议， 作为竣工结算和顺延工期的根据。
七、工期延误：
6.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认，工期应当顺延：
(1)工程量变化或设计变更;(2) 根据现场实际施工情况或经业主单位 或甲方同意工期顺延及其它情况的;(3)不可抗力;
6.2对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：
(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;
(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;
(3)甲方责任造成工期延误的其他情况。
6.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量 存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
八、质量标准
工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的 相关标准执行。
九、工程验收
在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;(3)竣工验收。
十、工程支付款：
(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款， 即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40% 进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承 包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人 支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款 5%,即_________元
(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验
收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次(5%-20%)付款,水电改造定位完 工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即 _______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后 付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验 收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。
(3)其他支付方式：11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程 结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即 视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，
发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3 工程款全部 结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。
十一、违约责任：
1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规 及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任， 并赔偿给对方造成的经济损失。
2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的， 由发包人负责。
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理 合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
4、发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向 对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承 包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2元。 十二、附则：
1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式________份，双方各执________份。
4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：(签字盖章)乙方：(签字盖章)
______年___月___日 ______年___月___日
合作购销合同篇5
出买方：(以下简称“甲方”)
法定代表人：，职务：
联系地址：邮政编码：
买受方：(以下简称“乙方”)
法定代表人：，职务：
联系地址：邮政编码：
鉴于：
1.甲方为一家依据《中华人民共和国公司法》设立之有限责任公司，具有独立的民事主体资格，且甲方愿意向乙方出售其生产或经销的产品并保证该产品的质量符合乙方要求;
2.乙方为一家依据《中华人民共和国公司法》设立之有限责任公司，具有独立的民事主体资格，且乙方愿意购买甲方生产或经销的产品并保证按照双方的约定及时向甲方支付货款。
甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。
1.文字定义
1.1本合同所称的“合同”、“本合同”均特指目前甲、乙双方签订之产品买卖合同，如涉及其他合同，则冠以该合同的具体名称。
1.2本合同所称“甲方”，特指本合同第一页标明之出卖方。
1.3本合同所称“乙方”，特指本合同第一页标明之买受方。
1.4本合同中，任何当事人单称“一方”，合称“双方”。
2.合同标的
2.1产品概述
为实现本合同目的，经甲、乙双方充分协商，一致确认甲方欲出售给乙方、乙方欲向甲方购买的产品符合本条所描述之条件：
2.1.1产品名称为：牌型号的
2.1.2生产厂商为：
2.1.3产品的计量单位和计量标准为：
2.2产品质量
2.2.1双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为：
2.2.2为证明其出售的产品符合双方约定的质量标准，甲方应在出售给乙方的所有产品上标注该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证，甲方承诺：该标志、合格证所称的“合格”，即表示该产品质量符合甚至高于本合同第2.2.1条约定的质量标准。
2.2.3如甲方产品质量不符合约定的标准，甲方应承担违约责任和赔偿责任，赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
2.3产品包装
2.3.1双方一致确认，本合同约定之产品应具备如下的包装标准：
2.3.2如甲方不能达到本包装的标准，应向乙方承担相应的违约责任。如因此导致产品损坏、变质等减损产品价值的情况出现，甲方应承担赔偿责任，赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
2.4产品数量
鉴于长期供货合同的特殊性，本合同产品数量以乙方的实际需要为标准，最终按照双方实际发生的数量结算。同时双方明确：本合同对乙方在合同有效期内总的购货数量和每个月(或每个结算周期)的购货数量均没有要求和限定。
2.5供货期间
本合同甲方向乙方供货的期间为，自本合同发生法律效力之日起开始计算。本供货期间届满，本合同自动终止。
3.合同价款及支付
3.1合同价款
3.1.1经双方协商确认，甲方出售给乙方的产品单价暂定为人民币元/ 。
3.1.2考虑到市场的变化和双方的利益，以及本合同确定的长期关系，双方一致同意，当本合同约定的产品的市场价格连续三个月上涨或下跌超过本合同约定单价的%时，双方应达成补充协议重新确定单价并协商解决此前三个月已经结算货款的追加或退还问题。
3.1.3如双方无法就新的单价达成一致意见，则仍按照本合同3.1.1条约定的单价与市场实际单价之间差价的50%上涨或下调，但对于此前三个月的结算不再调整。
3.2货款的结算与支付
3.2.1周期
经双方协商一致，确定乙方与甲方采取月结的方式结算价款，即以一个日历月为一个结算周期，每月的日至日为本结算周期的核对期和上一个结算周期的付款期。
3.2.2结算
双方应在核对期共同就本结算周期发生的提货单、收货单、退货单等有效单据进行核对，核对一致后确定该结算周期内乙方实际收到的甲方货物数量，按本合同3.1条约定的单价计算该结算周期乙方应支付甲方的总价款。
3.2.3付款
乙方在与甲方核对清楚并确定了该结算周期的付款金额后，于下一个结算周期的核对期内向甲方支付该货款。甲方应在乙方付款日前5日向乙方开具等额的正式发票提示乙方付款，否则乙方有权拒绝付款款。乙方迟延付款的，按照日万分之二的标准向甲方支付迟延履行金。
3.3乙方向甲方支付货款采用现金/支票的方式以人民币支付。甲方提供并确认其帐户如下：
开户银行：
帐号：
单位名称：
4.交付
4.1交付方式
4.1.1经双方协商一致，共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的地点。具体程序为：乙方根据自身生产经营需要，向甲方发出书面送货通知(传真、邮寄、专人送达均可)，送货通知应该记载明确乙方需要的产品型号、数量及送货时间，甲方在接到乙方的通知后应按通知的要求在乙方指定的时间内将乙方指定数量、型号的产品送到指定的地点。
4.1.2甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。
4.1.3在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前，无论乙方付款与否，该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担，在乙方检验并在送货单上签字确认接收后，该风险始转移给乙方。
4.2交付地点
4.2.1乙方指定的甲方交付地点为：。
4.2.2如乙方根据实际情况需要改变送货地点的，以乙方向甲方发出的送货通知所实际记载的送货地点为准，如乙方在送货单上没有记载送货地址的，视为送货地址为4.2.1条指定的地址。
4.3甲方向乙方交付产品时，应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为，视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的.如该清单所列的数量、型号的产品，并不表示乙方已经检验完毕，乙方检验应该在检验期内进行。
4.4甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。如甲方超出乙方指定的交付期日交付的，乙方可以拒绝接收，同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任，包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。
5.检验及质量保证
5.1在甲方将本合同约定的产品按照本合同第4条的约定交付乙方后，乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查，并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的，乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的，乙方有权只签收符合约定的部分，对不符合约定的产品由甲方负责调换，因此发生的费用由甲方自行负责。
因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的，对未接收部分的检验期间顺延，且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
5.2乙方接收产品后，应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵(如：损坏、变质等)进行检验。对于乙方检验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题，甲方需依法在该产品的质量保证期内承担相应的质量保证责任。
5.3双方经过协商一致确定检验期间为日，自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的，视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。
5.4甲方保证向乙方出售的产品符合本合同第2.3条约定的质量标准，甲方确认出售给乙方的产品的质量保证期为，自该产品标明的出厂日期开始计算。同时甲方承诺乙方接收产品后，实际享受的质量保证期不低于。乙方有权就自其接收之日起质量保证期已经不足的产品要求甲方调换，因此发生的运输等费用由甲方承担。
5.5经双方协商一致，甲方同意乙方扣留人民币元作为质量保证金，质量保证金首先从乙方的应付货款中扣留。乙方扣留质量保证金的，不属于逾期付款，不支付迟延履行金。质量保证金应在本合同终止之日起满个月后支付甲方。
5.5因甲方产品出现质量问题的，乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失，或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的，不属于逾期付款，不支付迟延履行金。
6.退货
6.1因甲方产品质量不符合本合同约定的，乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。
6.2对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的，甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。
7.违约责任
7.1甲、乙双方违反本合同任何一条之约定，即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。
7.2本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的，违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任，包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。
7.3对双方都违反本合同约定的，各自承担相应的违约责任。
8.不可抗力
8.1 “不可抗力事件”指一方无法控制的，致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。
8.2若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务，该方应在不可抗力事件发生后十四日内书面通知另一方，双方应尽其最大可能减少损失。若发生不可抗力事件，一方无需对因不能履行或损失承担责任，并且不得视为对本合同的违约。遭受不可抗力的一方应采取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响，并尝试恢复履行受影响的义务。
9.通知
9.1任何一方根据本合同发出的通知或其他联系应以中文书写并可通过人工送递或航空挂号邮寄(预付邮资)、公认的快递服务或以传真发送至另一方的指定地址，通知视为有效。送达的日期按以下方法予以确定：
9.1.1人工投递的通知，视为人工投递之日送达;
9.1.2航空挂号邮寄，视为邮戳日期后第十天送达;
9.1.3开递送达的通知，视为服务机构发出后第五天送达;
9.1.4传真发送的通知，视为发送日后第一个营业日送达。
9.2指定的通讯地址以合同开头所标明的联系地址为准，任何承租方更改通讯地址都应以书面形式通知对方，未通知则视为原地址有效，不得以联系地址变更为由主张没有收到对方的通知，对方发往原联系地址的通知视为已经送达。
10.附则
10.1合同的修改和变更：对本合同或其附件的修改只可通过经双方授权的代表签署中文书面协议进行。
10.2可分性：本合同任何条款的单独无效，不影响其它条款的效力。
10.3文字：本合同以中文签署。
10.4完整协议：本合同包括其附件构成双方之间就本合同所涉事项的全部协议，取代双方之前就合同事项达成的所有口头和书面的协议、合同、谅解和联系。各条款的标题仅为便于参阅而设，不具法律效力。
10.5任何一方在本合同下的权利是累积性的。除非法律另有明确规定，否则，这些权利应被视为可以并行不悖。
11.其他
11.1合同双方在履行合同过程中发生争议的，双方首先应协商解决，协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。
11.2本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。
11.3本合同的附件是构成本合同的不可分割的组成部分，依其规定对合同双方具有同等的约束力。
11.4本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
11.5本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法定代表或授权代表：(签字) 法定代表或授权代表：(签字)
签订日期： 签订日期：
合作购销合同篇6
海南瓜菜购销合作协议
甲方：
乙方： 网络科技产业有限公司
为了促进海南农业生产的发展，进一步完善海南农产品产、运、销一体化运作机制，提高农业经济市场化、产业化和规模化的发展水平，充分满足全国城乡居民对海南反季节瓜菜的需求，甲、乙双方本着平等、友好、诚信、互利的原则，就双方今冬明春海南反季节瓜菜代购代销合作达成如下协议，供双方共同遵守。
第一条 基本合作内容
1.1甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种植面积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料，以便乙方制订市场营销工作计划。
1.2甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应；乙方负责瓜菜的运输和销售。
1.3甲方保证优先向乙方提供海南反季节瓜菜，平均日货量不低于50吨；乙方保证优先向甲方订购海南反季节瓜菜（甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外）。
1.4甲方协助乙方在当地开展农作物新品种和农业生产技术的推广业务，整合本地的农业资源，以推动本地农场企业与乡镇企业的农业信息网络工程。
第二条 订货、数量及价格
2.1乙方每次订货可以电话、传真或电子邮件通知甲方，甲方同意再以电子邮件或书面传真确认，详列所需瓜菜品种、等级规格、数量、质量要求、收购价格及交货时间、地点等，传真原件须乙方经办人签名并加盖乙方单位公章生效。
2.2乙方每次订货一般总量不少于5t货车标准配载（空运货物除外），低于5t货车标准载量乙方应提高瓜菜收购代理费标准。
2.3甲方保证以最高优惠的价格向乙供货，在保证瓜菜品质的前提下尽可能降低瓜菜的收购成本价。具体瓜菜品种的具体收购价格和代理费由双方根据当时的市场行情确定。
第三条 品种、等级、质量及包装
3.1乙方所需瓜菜的品种、等级和质量由双方按照中国绿色通道电子商务网所提供的海南农产品等级标准确定，没有标准的则由双方看样协商确定。
3.2甲方确定每次瓜菜的采收时间，确保所收购的瓜菜干净、新鲜，不掺杂土泥沙，没有农药和化肥等污染，符合绿色食品的标准，适合储藏和长途运输，完全满足乙方对瓜菜的时间和品质要求。
3.3瓜菜包装费用标准由双方根据不同的瓜菜品种和运输要求确定，包装物可由甲方负责提供，包装费用由乙方承担。需回收的包装物由乙方负责回收交还甲方。
第四条 交货、验收、装车及运输
4.1甲方应在规定的时间和地点按时、按质、按量交货，并及时通知乙方，由乙方经办人根据双方确定的等级质量标准的包装要求验收。
4.2甲方负责组织人员根据承运人的要求及时装车并承担相应的责任和费用。甲方有义务协调因收购、装车等因素所引发的民事、交通纠纷、保证承运人、运输_____及所装载瓜菜的安全和通行无阻。
4.3运输_____一般由乙方负责调派。甲方可向乙方推荐本地承运人但须保所荐承运人的商业信誉和承运_____的车况良好，适合承运乙方本次所订购的瓜菜。
第五条 费用支付及结算方式
5.1乙方应在每次下单的当天，根据双方核定的费用总计以电汇、转账或现金方式支付给甲方（特殊情况下可放宽至乙方收货后的十天之内）
5.2甲方委托乙方代销瓜菜时，乙方只需担保货款的及时回收，而无须承担任何费用支出。瓜菜销售完毕后，乙方应在十天内向甲方支付其所得的全部款项。
第六条 甲方的违约责任
6.1甲方所交货物的品种、数量、品质、质量或包装明显不符合双方确认的标准，甲方应向乙方支付货款总值------%的违约金并赔偿乙方相应的损失。
6.2甲方末能在规定的时间和规定的地点按质、按量交货而造成逾期交货，乙方有权提出折价处理或拒收全部瓜菜，并要求甲方承担乙方因此多支付费用和全部损失。
6.3因装车人员组织不力而延误时间造成损失或因收购、装车引发当地民事、交通纠纷而造成损失，甲方应承担因此而造成的所有费用支出和相应的损失。
6.4因甲方推荐的承运人和承运_____所引发的事故、造成的过失和损失由甲方负完全责任，甲方应承担因此而造成的所有费用支出和相应的损失。
6.5甲方不能提供符合要求的包装物又末及时通知乙方准备，则包装费用和所造成损失全部由甲方承担。
第七条 乙方的违约责任
7.1乙方如在下单后中途退货，应偿付甲方退货部分货款总值的%的违约金。因此造成甲方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。
7.2乙方无故拒收向甲方订购的瓜菜或接到甲方按照要求备齐瓜菜的通知后逾期验收，乙方应承担因此承担造成的所有相关损失和费用支出。
7.3因乙方末能在规定时间之内备好运输_____而造成的费用支出和瓜菜的相应损失完全由乙方负责承担
7.4乙方在规定的时间内末进行验收或验收后末在规定的期限内提出异议，甲方均视为符合规定要求。
7.5乙方若因瓜菜质量、数量、品种、包装等不符合双方规定或因其它原因声明拒收，则不得擅动用甲方所收购的瓜菜，等候双方协调处理。乙方擅自动用即视为接收。
第八条 其它补充条款
8.1由于不可抗拒的原因（包括天气、交通等非人为因素）造成单方违约的情况，由甲、乙双方友好协商决定解决办法。
8.2因为品种、质量、数量、包装及交货期限等原因而发生争议，双方应本着友好协商的原则共同解决，解决不了交由地质量监督机构处理。
8.3本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至_________年五月三十一日止。
8.4甲、乙双方的任何一方要求变更或解除协议均须以书面形式及时通知对方，达成共识并妥善处理遗留问题。
甲方：（盖章）
通讯地址：
编码：
电话：
开户银行： 户名：
帐号：
email：
代表： （签字）
日期：年 月日
乙方： 网络科技产业有限公司 （盖章）
通讯地址：
编码：
电话：
开户银行：
户名： 网络科技产业有限公司
帐号：
email：
代表：_____________（签字）
日期：年 月日
合作购销合同篇7
甲方：
乙方：
第一条标的、数量及交货时间
第二条甲方对质量负责的条件及期限：灰份≤9.00%，硫份≤1.80%，挥发份≤37%，角质层(y)≥26mm，粘接系数(g)≥90，水分≤10%，rma_：0.8%~0.9%，标准差≤0.20%
第三条包装标准、包装物的供应及回收：无
第四条随机的备品、配件、工具数量及供应方法：无
第五条运输方式及到站和费用负担：一票结算含运费，货到需方指定货场。
第六条结算方式：银行转账及银行承兑汇票
第七条违约责任：按合同法执行
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向当地人民法院起诉。
第九条本合同自双方签字、盖章时起生效。
第十条其他约定事项：未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
合作购销合同篇8
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
经甲乙双方协商一致，甲乙双方就粉煤灰购买事宜达成协议具体如下：
一、双方的权利、义务：
乙方负责电厂供灰等一切相关联系事宜，由于电厂实际生产能力不受乙方控制，所以乙方不保证数量。甲方将全部履行北京久荣祥与电厂购货合同中义务条款的所有相关内容。
二、灰款结算及付款方式：
灰款预付款形式：甲方按照乙方提供的账号（北京久荣祥物资有限公司）将灰款汇入，再由久荣祥物资有限公司转入电厂拉灰账户供甲方拉灰使用，此款不得挪用。
甲方预付业务费50000元作为保证金，打入北京久荣祥物资有限公司账号，此款作为甲方未能按期支付乙方业务费的情况下提取、支付业务费，不得挪用。
三、业务费计算方法：
甲方承诺夏季每月五百吨（含）以内按每吨22元（税后）计算业务费，超出五百吨以上部分按每吨27元（税后）计算，涉及的相关税费甲方负责。
四、业务费支付方法：
每月21日结账后，25日甲方以现金形式付清乙方当月业务费，不得拖欠，否则乙方有权提取业务费保证金并停止甲方拉灰，直至甲方付清业务费并补齐业务费保证金。
五、违约责任：
甲方若不能按时按量将电厂分配的灰量拉走，由此給乙方造成的全部损失均由甲方负责。若因甲方违反电厂的相关规定，造成停止拉灰的事实，停止拉灰期间甲方按20xx元/车/2日向乙方赔偿损失，单独支付或从业务费保证金中扣除。在合同期内，乙方若将灰转给他人给甲方造成的损失均由乙方负责。
六、合同期限自20xx年3月18日至20xx年11月20日。
七、甲方于20xx年11月10日先行向乙方结算支付20xx年10月21日至20xx年11月9日实际业务费；20xx年11月10日至20xx年11月20日费用于20xx年11月21日结清，同时甲方归还电厂核发车辆及人员通行证。否则乙方可提取业务费保证金。
八、20xx年的合作意向，乙方将优先与甲方协商签订。
九、本合同一式叁份，双方各持一份,北京久荣祥物资有限公司一份 。
十、如本合同发生争议，可到大兴区人民法院诉讼解决。
甲方： 乙方:
20xx年3月18日
合作购销合同8篇相关文章：
★ 多人合作合同5篇
★ 活动合作合同5篇
